北京房产律师
| 首  页 | 房产纠纷 | 案例说法 | 房产问答 | 拆迁安置 | 离婚房产 | 房产继承 | 农村房产 | 代理交易 | 房产资讯 |
现在的位置:首页>> 房产案例>> 正文
房产律师
  北京著名房产律师陈海昶,34年房产经验,中国政法大学研究生毕业,北京律师协会房地产专业委员会委员,北京高和德律师所创始人,名誉主任。最早在北京开展二手房法律服务的律师,已成功处理数千例房产业务,实践经验极为丰富,带领专业房产律师团队提供高水准的房产法律服务。
 
 
微 信
房产律师电话  
 
邮箱ch
chlaw@sina.com
   

  1、律师全程陪同交易
  2、房产按揭抵押贷款
  3、二手房款资金监管
  4、各种房产纠纷处理
  5、离婚房产分割
  6、代理房产诉讼
 

 
延期交房一年半 客户诉请索赔

来源:中国法院网

消费者陈某以1334617.50元的价格,购买了泰州市高港区“黄金江岸-睿懿园小区”的一套房,在陈某给付全部房款后,开发商逾期一年半才交付房屋。陈某与开发商就延期交房的违约金问题不能达成一致意见,陈某遂将开发商泰州市某房地产开发有限公司(以下简称房地产公司)诉至法院,请求判令被告依照合同约定以每日万分之十给付从违约之日至办理竣工验收备案表后发出交房通知止的违约金(暂计算至2012年8月16日的违约金为304292.79元)。近日,泰州市高港区法院开庭审理作出判决:被告泰州市某房地产开发有限公司向原告陈某支付逾期交房违约金人民币70784.31元。

经查,原告陈某与被告房地产公司于2011年7月15日签订了商品房买卖合同(合同编号20110186),原告购买被告开发的“黄金江岸-睿懿园小区”第29幢x单元xxx号房。约定房屋总价款为133417.75元(含储藏室款项),合同第八条约定出卖人应在2012年1月1日前依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第1种条件,并符合本合同约定的商品房交付给原告:1、该商品房经竣工验收备案;2、该商品房经综合验收合格。3、该商品房经分期综合验收合格)……;但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:1、遭遇不可抗力,且被告在发生之日起30日内告知原告的。合同第九条约定除上述规定的特殊情况外,逾期不超过30日交付,出卖人应向买受人按日支付自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止已付房款万分之五的违约金,超过30日时……如继续履行合同,出卖人应向买受人按日支付自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止已交付房款万分之十的违约金。合同第十一条约定商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续,双方进行验收交接时,出卖人应当出示合同规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住房的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。同日原告向被告交纳全部购房款1334617.50元。

另,2011年3月,公安部、江苏省公安厅消防局等相继下发通知,将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围,从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》,民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料;对低于A级的在建工程,应责令改正或者停止施工,不予验收合格或备案审查合格,对建设、施工、建立单位进行查处等。2011年4月10日黄金江岸-睿懿园小区的建设单位之一泰州某建设工程有限公司与高港区消防大队签订高港区建筑外保温材料责任状。2011年6月23日被告房地产公司将诉争房屋的外墙保温材料变更施工图送交泰州市建设工程施工图设计审查中心审查,同年7月26日泰州市建设工程施工图设计审查中心同意变更。2011年7月5日、2011年12月1日被告在其售楼处张贴公告,告知业主因外保温材料的政策调整及多雨天气,房屋交付时间变更为2012年7月,并于2011年12月1日通过短信群发系统发送上述通知内容给原告。2012年8月4日被告向原告陈某之母陈海燕发出挂号信,书面通知原告于2012年8月15日收房,2012年8月15日原、被告办理了诉争房屋的交接手续。后原告诉至法院,要求被告给付逾期交房的违约金自2012年1月2日起暂至2012年8月16日以每日万分之十计算为304292.79元。诉讼中,原告将违约金计算至2012年12月19日。

另,黄金江岸睿懿园29幢楼于2012年5月10日完成工程质量竣工验收,该小区1#-31#及人防工程于2012年12月19日完成备案登记。

法院经审理认为,本案所涉的商品房买卖合同合法有效,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原、被告争议的焦点为:

一、关于被告主张其延期交房的免责问题。被告主张因外保温材料的政策调整,2011年3月14日至2012年7月的期限应予顺延,及2011年6月-2011年9月天气因素异常,故可据实延期交房至2012年7月。原告则认为上述情况部分发生在合同签订之后,非合同中约定的据实延期交房条件“不可抗力”,阴雨天气及外保温材料的变更被告作为房地产开发商在开发时均应予以考虑,且政策变更时间2011年3月距被告交房时间近一年,被告完全可以通过提高人工成本、降低利润方式施工得以按期交房。法院认为双方约定的逾期交付违约责任的免责事由仅有不可抗力,且不可抗力亦属法定免责事由。不可抗力是指当事人不能预见、不能避免、不可克服的客观现象。天气因素是建筑行业内施工时间长短的必然考虑因素,被告作为房地产开发商根据行业通常做法应在确定交房时间时对天气因素作考虑,且夏季多雨亦是可预见的,故本案中被告以2011年6月-2011年9月多雨天气偏多主张据实延期交房,无法律依据,法院不予采信。被告主张的外保温材料政策调整致其2011年3月-2011年7月期间无法施工,属不可抗力,法院认为外保温材料的政策调整发生在原、被告签订合同之前,被告是可预见、可避免、可克服的,该情形不可判断为不可抗力,被告以此来主张延期交房,无事实依据,法院不予支持。

二、原告主张的违约金计算的起始时间。合同约定被告应于2012年1月1日前交房,被告未能按期交房,延期交房时间应从次日即2011年1月2日起算。违约金的终止时间,原告要求计算至被告办理竣工验收备案登记表的日期2012年12月19日,被告则认为应计算至2012年8月15日原告实际收房之日。法院认为,根据双方合同第八条、第十一条规定,双方当事人约定的商品房交付条件是“该商品房经竣工验收备案登记”,被告通知原告于2012年8月15日收房,其当时尚未取得竣工验收备案登记表,不符合约定的交付条件,但原告明知上述情况仍同意接收房屋且实际占有,应视为原告同意变更约定的交付条件,诉争的商品房应视为已经交付,违约金应计算至实际交付之日即2012年8月15日。原告以交付的房屋不符合合同约定条件主张实际交付之日后的逾期交付违约金,法院不予支持。

三、关于双方约定的逾期交房违约金是否过高的问题。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款规定,约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少;《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的,应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少。”本案中,被告请求对违约金数额予以调整,如依合同约定,本案中商品房总价款1334617.50元,按日万分之十计算违约金,每月的违约金为人民币40038.6元,明显远远超出同地段同类型房屋租金,应予以调整。因原告未能举证其实际损失,综合考虑本案情况,法院酌定每日违约金参照中国人民银行同期同类贷款利率的130%计算,故被告逾期交房违约金从2012年的1月2日起至2012年8月15日止共计227天,参照银行同期同类贷款年利率6.56%的130%计算,诉争房屋的逾期交房违约金为人民币70784.31元(1334617.5*6.56%*130%*227/365)。

据此,泰州市高港区法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第二款、第一百三十八条,《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十六条之规定,作出上述判决。

 
房 产 纠 纷 案 例
·延期交房一年半 客户诉请索赔
·为争拆迁房款母子对簿公堂
·夫妻离婚 公公起诉争房产
·卖房后欲反悔 买方善意购买获法律保护
·借别人名买的房 离婚后能要回来吗
·一场婚变引发的房产抵押纠纷
·抵债小产权房被判无效没商量
·公租房承租权不属于遗产
·翁媳签订的租房协议如何定性?
·法院审结徐州首例案外人撤销之诉
·买受人未继受取得房屋租赁合同解除权
·父母出资为子购房,产权归谁?
·有意拖延过户,视为条件成就
·交换房屋住十年 房屋拆迁闹纠纷
·假离婚为逃债务 真判决房归女方
·承租人擅改出租房用途被判决解约
·买房被欺诈 法院判决合同可撤销
·故意拖延过户,视为条件成就
·签了房屋买卖协议,对方拒不履行怎么办?
·伪造前妻签名卖房违约,买方诉求赔偿
 
离婚房产分割案例
·从一起案件谈离婚后房改房的分割原则
·离婚时住房公积金,法院认定其属共同财产
·婚前一方购买商品房,离婚如何分割
·“部分产权”公房的如何分割
·婚前一方承租公房,结婚满5年的分割
·承租本单位房,离婚时双方同单位的分割
·婚后取得公房承租权,离婚如何分割
·婚前一方承租公房,婚后拆迁取得承租权
·一方将房屋交回本单位,调换房屋的分割
·婚前双方均租公房,婚后合并调换房屋
·贷款购房,离婚时如何分割
·接受他人赠与房产,离婚时如何分割
·继承的房产,离婚时如何分割
·一起离婚后财产纠纷案
·法院调结离婚纠纷,用竞拍分割房产
·婚前双方均租公房,婚后合并调换房屋
·婚前承租公房婚后遇拆迁,安置房属夫妻共有
·婚前房产婚后约定共有,离婚时均分房产
·婚前一方承租公房,婚后房改购房属夫妻共有
·因拆迁母亲房获得安置房,安置房为家庭共有
·法院有权因配偶一方的债务,查封夫妻共有房产
·出资人要求房屋共有,因多年来从未主张共有被驳
·先履行的当事人,能证明对方丧失履行能力,可中止履行
·虽有两处宅基地,因明确放弃一处宅基地,合同有效
 
房产律师:18612926248,微信:18612926248,Email:chchlaw@sina.com
 
关于我们 远程咨询 委托手续 收费标准 房产资讯
   
北京房产律师 高和德律师事务所房产律师网 Copyright© 2007-2017 版权所有,未经授权禁止复制 京ICP备13012150号
 
电话:18612926248,Email:chchlaw@sina.com,  微信:18612926248
 
  办公地址:北京西城区平原里21号亚泰中心1307室